분야별 정보

󰏚 추진경과
❍ '95. 08. 18. 도시계획시설 결정 및 지적고시(부산광역시고시 제216호)
❍ '96. 03. 민간투자자 선정 (대림, 삼성, 국제종토)
❍ '98. 04. 사업중단(IMF사태 등)
❍ '12. 01. 2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정
❍ '12. 06. 사업추진 방안 결정 (민자→재정사업)
❍ '14. 09. 타당성 재조사 용역 완료(B/C 1.13, AHP 0.513)
❍ '14. 12. ~ '15. 12. 실시설계용역 시행 (도로계획과)
❍ '16. 01. 20. 도로건설공사 착공 (전체 · 1차)
❍ '16. 01. 27. 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시 (부산광역시고시 제45호) ☞ 광장폐지
❍ '16. 02. 15. 건설사업관리용역 착수 (전체 · 1차)
❍ '16. 02. 23. 기공식 개최
❍ '16. 04. 27. 도로건설공사 착수보고회 개최
❍ '16. 06. 10. 건설폐기물처리용역 착수
❍ '16. 06. 10. 사후환경영향조사용역 착수 (전체 · 1차)
❍ '16. 06. 16. 도로건설공사(2차) 착공
❍ '16. 09. 21. 종점부 노선변경 결정
❍ '17. 07. 25. 공사현장 발생암 매각계약 체결(장장아스콘㈜)
❍ '17. 11. 20. 건설사업관리용역(1차) 완료
❍ '17. 11. 21. 건설사업관리용역(2차) 착수
❍ '17. 12. 29. 노선변경 설계완료
❍ '18. 01. 22. 만덕교 하부공(A1 · P1) 시공완료
❍ '18. 04. 04. 도로구역 결정(변경) 및 지형도면 고시(부산광역시 고시 제92호)
❍ '18. 04. 11. 도로건설공사 (3차) 착공
❍ '18. 04. 27. 경관위원회 개최(2018년도 제5회)
❍ '18. 05. 11. 교통영향평가변경 심의 용역 착수
❍ '18. 06. 29. 교통영향평가 심의위원회 개최(2018년도 제6차)
❍ '18. 07. 30. 사후환경영향조사용역 1차 완료
❍ '18. 08. 01. 사후환경영향조사용역 2차 착수
❍ '18. 08. 10. 교통영향평가변경 심의 용역 준공
❍ '18. 10. 12. 공사현장 발생암 매각계약 해지
❍ '18. 11. 12. 도로건설공사 (4차) 착공
❍ '18. 11. 24. 피소사건통보(2018구합24880 입찰참가자격제한처분취소- 장장아스콘㈜)
❍ '18. 12. 24. 도로건설공사 (1 · 2차) 일시정지 (총사업비 조정 협의 지연)
❍ '19. 01. 08. 공사현장 발생암 매각계약 체결(항도레미콘㈜)
❍ '19. 01. 16. 피소사건통보(2018가합50693 채무부존재확인- 장장아스콘㈜)
❍ '19. 02. 13. 도로구역 결정(변경) 고시(부산광역시 고시 제28호)
❍ '19. 02. 28. 도로건설공사 (1 · 2차) 준공
❍ '19. 05. 07. 부산광역시 시공감사(4일간)
❍ '19. 05. 23. 책임건설사업관리기술자 변경 투입
❍ '19. 06. 03. 도로건설공사 (5차) 착공
❍ '19. 06. 04. 전체공사기간 연장(2016.01.20~2022.06.30, 증 554일)
❍ '19. 07. 18. 판결결과통보(2018구합24880 입찰참가자격제한처분취소- 우리시 승소)
❍ '19. 07. 11. 도로건설공사 (4차) 준공
❍ '19. 07. 22. 건설사업관리용역 (2차) 완료
❍ '19. 07. 23. 건설사업관리용역 (3차) 착수
❍ '19. 08. 14. 도로구역 결정(변경) 고시(부산광역시 고시 제226호)
❍ '19. 08. 22. 피소사건통보(2019누22583 입찰참가자격제한처분취소- 원고항소)
❍ '20. 01. 14. 판결결과통보(2019누22583 입찰참가자격제한처분취소- 항소기각)
❍ '20. 01. 17. 시공평가(1차)
❍ '20. 01. 23. 건설사업관리용역 (3차) 완료
❍ '20. 01. 24. 건설사업관리용역 (4차) 착수
❍ '20. 02. 14. 초읍방향 터널 관통
❍ '20. 03. 14. 덕천방향 터널 관통
❍ '20. 03. 18. 도로건설공사 (3차) 준공
❍ '20. 04. 30. 사후환경영향조사용역 (2차) 완료
❍ '20. 05. 01. 사후환경영향조사용역 (3차) 착수
❍ '20. 05. 27. 사후환경영향조사용역 도급업체 변경 ((합)한진개발공사 면허폐업)
❍ '20. 06. 03. 터널 양방향 굴착 완료 (발파종료)
❍ '20. 06. 09. 도로건설공사 (6차) 착공
❍ '20. 06. 26. 도로건설공사 (5차) 준공
❍ '20. 09. 20. 시점부 L형옹벽 설치 완료 (H=1~6m, L=470m)
❍ '20. 11. 23. 부산광역시 시공감사(4일간)
❍ '20. 12. 04. 터널 방수쉬트 설치 완료
❍ '21. 01. 12. 건설사업관리용역 (4차) 완료
❍ '21. 01. 13. 건설사업관리용역 (5차) 착수
❍ '21. 04. 13. 만덕교 하부공(A2) 시공완료
❍ '21. 06. 04. 판결결과통보(2018가합50693 채무부존재확인소송 – 우리시 승소)
❍ '21. 06. 08. 도로건설공사 (7차) 착공
❍ ’21.11. : 터널 라이닝 완료(총 4,170m)
❍ ’22. 07.: 시점부 교량 완료
❍ ’22. 11.: 시 종점부 옹벽 시공 및 터널 본선 콘크리트 포장 완료
※ 철근 수급 지연, 레미콘 및 화물연대 파업 등으로 인한 공사지연으로 인한 공기 연장 시행
❍ ’23. 05.: 소방 및 기계설비 시운전 시행

□ 추진계획
❍ ’23. 6. : 터널 개통 예정

손실보상 협의(분묘보상)

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 잔여지 수용재결 결정

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 잔여지 수용재결 중앙토지수용위원회 조사.심리

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 잔여지 사업시행자 의견 제출

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 잔여지 수용재결 중토위 열람 및 공고

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 유연분묘 보상협의

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 수용재결 소유권이전등기

덕천동~아시아드주경기장(만덕3터널) 도로건설공사 : 수용재결 감정평가

보상협의, 수용재결 신청

손실보상 협의, 찾아가는 보상팀 운영